1. Taraflar ve kapsam
Satıcı: VENTİ KURUMSAL REKLAMCILIK ORGANİZASYON BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Türkiye Promosyon), Tavşanlı Mah. Tavşanlı Atatürk Cad. Sundurma No: 122, Gebze / Kocaeli; Uluçınar V.D. 9241007605; MERSİS 0924100760500001; 37545 — Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü; [email protected]; [[TELEFON]].
Alıcı: Teklif onayında doldurulur: alıcı adı
Unvan / vergi bilgisi: Teklif onayında doldurulur: fatura bılgısı
Adres: Teklif onayında doldurulur: teslımat adresı
Alıcı, Teklif onayında doldurulur: teklıf no numaralı teklifi ticari veya mesleki amaçla kabul ettiğini beyan eder. 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki tüketici cayma hakkı, hakem heyeti ve tüketici mahkemesi hükümleri uygulanmaz; Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve teklif/sözleşme hükümleri uygulanır.
2. Teklif, bedel ve geçerlilik
Teklif onayında doldurulur: teklıf kalemlerı
KDV dâhil ürün toplamı Teklif onayında doldurulur: kdv dahıl urun toplamı, teslimat/ek masraf Teklif onayında doldurulur: teslımat masrafı, genel toplam **Teklif onayında doldurulur: kdv dahıl genel toplam'dır. Teklif Teklif onayında doldurulur: teklıf gecerlılık** tarihine kadar geçerlidir. Süre geçince fiyat, stok ve termin yeniden teyit edilir.
Sözleşme, Alıcının bu sözleşmeyi onaylayıp Teklifi onayla düğmesine basmasıyla kurulur. Kartta PayTR başarı bildirimiyle ödeme teyit edilir; ancak PayTR canlı onayı ve teknik canlıya alma kontrolleri tamamlanmadığından mevcut durumda yalnız havale/EFT ile ödeme alınır. Havale/EFT, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Gebze Çarşı Şubesindeki TR91 0020 5000 0980 8356 6000 01 (TL) IBAN'lı, hesap adı VENTİ KURUMSAL REKLAMCILIK ORGANİZASYON BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olan hesaba yapılır; üretim ödemenin hesaba geçip yönetici tarafından teyidiyle başlar. Ödeme 7 gün içinde teyit edilmezse sipariş iptal edilir. Teklifte ayrıca vade/avans kararlaştırılmışsa o özel hüküm önceliklidir.
3. Baskı provası
Alıcı; baskı öncesi prova üzerindeki logo, metin, yazım, renk referansı, konum, ölçü ve iletişim bilgilerini inceleyip onaylar. Prova onayından sonra Alıcı kaynaklı içerik/yazım hataları, açıkça farklı üretim yapılmadıkça Satıcının sorumluluğunda değildir. Dijital ekran ile fiziksel malzeme ve baskı tekniği arasında teknik renk farkı olabilir; bağlayıcı özel renk standardı varsa teklif/provada Pantone veya fiziksel numune açıkça kararlaştırılmalıdır.
4. Üretim, tolerans ve teslim
Baskısız/stok ürünler ödemenin teyidinden itibaren 3 iş günü içinde, baskılı ürünler baskı provasının müşteri tarafından onaylanmasından itibaren 7 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Adet bakımından üretim toleransı yalnız kurumsal/ticari satışta ±%3 olup teslim ve faturalama fiilî adede göre yapılır; teklif aksini açıkça belirtebilir.
Termin; stok, provanın zamanında onayı, ödeme/avans teyidi ve Alıcının gerekli dosyaları zamanında sağlaması varsayımıyla hesaplanır. Alıcıdan kaynaklanan gecikme termine eklenir. Satıcının kusuruyla gecikmede taraflar yeni termin veya ifa/sona erme koşullarını yazılı olarak belirler.
5. Teslim, hasar ve mülkiyet
Teslimat Teklif onayında doldurulur: teslımat adresı adresine [[KARGO_FİRMALARI]] ile yapılır. Tacir Alıcı, teslimde açık hasarı taşıma belgesine/tutanağa geçirir ve malı TTK m.23 ile TBK hükümlerine göre inceleyerek bildirimde bulunur. Bedelin tamamı ödeninceye kadar mülkiyetin Satıcıda kalacağına ilişkin özel şart, ancak hukuken geçerli kuruluş/tescil koşulları sağlanmışsa uygulanır; zilyetlik ve hasarın geçişi teslim şekline göre değerlendirilir.
6. Ayıp ihbarı ve çözüm
Tacir Alıcı, açıkça belli ayıpları teslimden itibaren 2 gün; olağan incelemeyle ortaya çıkacak ayıpları 8 gün içinde Satıcıya bildirir. Gizli ayıplarda TBK hükümleri uygulanır ve ayıp öğrenilince gecikmeksizin bildirim yapılır. Bildirim fotoğraf, video, koli/etiket ve ilgili adet bilgisiyle [email protected] adresine yapılır. Taraflar öncelikle ayıplı kısmın yeniden üretimi, değişimi, onarımı veya bedel uyarlamasını değerlendirir. Emredici hükümler saklıdır.
7. Fikrî haklar
Alıcı, üretim için verdiği logo, marka, tasarım, görsel, metin ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu; bunların üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini beyan eder. Bu beyanın gerçeğe aykırılığından doğan üçüncü kişi taleplerinden Alıcı sorumludur. Satıcı, dosyaları yalnız teklif ve siparişin yürütülmesi için kullanır; ayrı yazılı izin olmadan referans/reklam amacıyla yayımlamaz.
8. Mücbir sebep
Tarafların makul kontrolü dışındaki doğal afet, savaş, kamu otoritesi kararı, salgın, grev, yaygın enerji/iletişim kesintisi, tedarik veya taşıma zinciri kesintisi etkilenen yükümlülüğü olay süresince askıya alabilir. Etkilenen taraf durumu gecikmeksizin bildirir ve etkisini azaltmak için makul çabayı gösterir. Uzun süren imkânsızlıkta ifa edilen kısımlar mahsup edilerek sözleşmenin sona erdirilmesi görüşülür.
9. Kişisel veriler ve gizlilik
Kişisel veriler KVKK Aydınlatma Metni'ne göre işlenir. Taraflar teklif, fiyat, tasarım ve ticari bilgileri sözleşmenin ifası ve kanuni yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz; hizmet sağlayıcı ve alt yüklenici aktarımları aydınlatmadaki kapsamla sınırlıdır.
10. Yetki ve yürürlük
Uyuşmazlıklarda, emredici yetki kuralları saklı olmak üzere Gebze (Kocaeli) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşme Alıcının elektronik onayıyla yürürlüğe girer; belge sürümü, zaman, IP özeti, user-agent ve HTML nüsha siparişle ilişkilendirilir, e-postayla gönderilir ve 3 yıl saklanır.